投资合伙协议书

时间:2022-11-21 19:19:10 协议书 我要投稿

投资合伙协议书

  现如今,协议在生活中的使用越来越广泛,协议协调着人与人,人与事之间的关系。一起来参考协议是怎么写的吧,以下是小编收集整理的投资合伙协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

投资合伙协议书

投资合伙协议书1

  甲方:

  乙方:

  为适应市场及企业发展的需要,本着双赢观念,甲乙双方经协商达成如下协议:

  一、合作内容:

  甲乙双方就河南省xxx至xx高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。

  二、甲、乙双方职责、权利、义务:

  甲方职责:

  (1) 负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。

  (2) 按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。

  (3) 资格预审文件通过后,根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地,负责投标书编制工作,

  提交投标保证金。

  (4) 若该项目中标,负责与业主签定施工合同。

  (5) 负责中标后的施工管理,安排施工队伍,组织施工生产,履行合同承诺。

  (6) 中标后与乙方签定施工合同,明确双方的责、权、利。

  乙方职责:

  (1) 负责协调与业主各方的关系。

  (2) 资格预审过程中,负责提供与资审有关的信息,确保资审通过。

  (3) 编制投标文件期间,负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息(含报价分析报告

  和评标关键性资料),确保所提供资料及信息的准确性和及时性。

  (4) 若工程中标,乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程,服从甲方对本工程

  项目的统一管理和指挥,负责所承担工程的施工管理,施工队伍安排,组织施工生产,履行合同承诺。

  三、成本费用

  1、 编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。

  (1) 编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。

  (2) 编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。

  2、 本项目编标成本费用由甲方承担。

  四、承包工程量的比例及费用支付方式

  1、若该项目中标,甲方利用乙方资源,采取承包合作的方式,根据该中标工程项目实际承揽任务额,安排给乙方50%的工作量。为确保施工现场有序、规范,保质保量完成任务,乙方自行交纳乙方施工总金额的税金(营业税、城市建设维护和教育附加税)和法定法规(若有要求则有业主或甲方代扣代缴)。

  2、该项工程若需银行履约保函,甲方负责提供;若需提供现金履约保证金,则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。

  3、用的支付办法:在甲方与业主签定施工合同后,甲方应与乙方及时签定承包公司合伙经营协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款;每次业主对甲方实施计量支付后7天内,甲方对乙方实施计量支付;工程竣工后,业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内,甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。

  四、乙方全部承担投标期间的协作服务费,甲方不向乙方收取施工管理费。

  五、其他事项

  1、 中标后,甲乙双方订立书面的工程承包合同,进一步明确职责、权利和义务。

  2、 乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工,包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等,施工中,甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时,甲方及时提出整改意见,乙方应限时整改,造成的经济损失均由乙方赔偿。

  3、 甲方对乙方承包工程的.基本要求:安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求;维护甲方的企业形象和信誉。

  六、本着精诚合作的原则,甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉,不得以任何方式损害对方的形象和信誉。

  七、未尽事宜,双方本着互相谅解的原则,协商解决。本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标,本协议自行失效。

  甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________

  联系电话:_________________联系电话:__________________

  ____________年______月____日____________年______月____日

投资合伙协议书2

  甲方:_________

  身份证:_________

  乙方:_________

  身份证:_________

  经甲乙双方友好协商,在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠、风险共担的原则基础上投资合作。现根据《中华人民共和国民法典》等法规签订以下协议:

  一、投资项目

  项目名称:______实业投资有限公司

  二、项目注册资金

  人民币:____万。小写:____万。

  三、项目总投入金额

  人民币:____万。小写:____万。

  四、个人投资合作方式和内容

  1、合作方式

  经过甲乙双方自愿平等友好协商下,甲方以现金(人民币)投入:____万。小写:____万。持有公司股份____%。乙方以现金(人民币)投入:____万。小写:____万。持有公司股份____%。

  五、合作期限

  甲乙双方合作时间为____年,合作期满后自动解除合约,如双方自愿续约可另定协议续约。

  六、甲乙双方责任和义务

  1、自本合同生效日起,甲乙双方拥有同等权利,承担同等义务。甲乙双方自本合同生效日起按持股比例参与分红,同时自愿承担赢亏责任。

  2、甲方全权负责公司的财务,库存管理。公司日常操作运营管理,事务,由乙方全权负责!

  3、乙方享有一万元资金预支使用权限,和三万货品使用权限。(限公司业务发展使用)

  4、甲乙双方均可在公司任职,任职薪资按照,员工薪金制度执行。

  七、公司基本管理和财务制度

  1、甲方拥有公司经营状况知情及事务决策权,乙方需每月像甲方提供,月度工作计划,月度报表。经甲乙双方商讨签字后执行。

  2、公司公关费用,实报实销的原则,原则上执行月基本公关费用上限1500元。如特殊情况,需提前向甲方通知。

  3、甲方拥有公司财务管理权,一万元以上资金使用,任需甲乙双方签字同意后执行。

  八、增资、融资、股权变更、推出

  1、自本合同签订之日起,一年内,甲乙双方均不得,撤资退出,不得变更股权。

  2、任何公司行为的增融资。质押。担保。行为,都必须经过甲乙双方同意,签字,方可执行。

  3、甲乙双方,均不得利用公司资源,发展独立项目。如公司要增设项目,需甲乙双方共同协议通过,签字确定后执行。

  九、利润分配

  1、利润分配为公司经营过程的净利润(扣除公司经营过程中的所有成本含税收)。

  2、利润分红按季度计算,利润分红按甲乙双方所占有的股份比例分红:

  甲方分公司净利润的:____%。乙方分公司净利润的:____%,剩余____%,用作公司持续发展。

  十、违约责任

  1、甲乙双方在合作期任何一方无法履行合同中的条例规定则视为违约处理,违约方应赔偿损失方的一切损失。

  2、甲乙双方不得在正常经营期内抽出资金退股,任何一方违反规定需赔尝损失方的'一切经济损失。如遇特殊情况需要抽出一定资金,必须经过甲乙双方协商签字。

  3、对不可抗拒因素的处理:如因各种自然灾害或重大疾病而无法履行本合同的条例规定的义务和责任时,应把合同规定履行的责任和义务延长时间,延长时间根据所遭受不可抗拒事件时间相等。

  4、解决合同纠纷的方式:执行本合同争议,由当事人协商解决,协商不成,双方同意由公司注册地区人民法院起诉。

  十一、合同生效

  本协议自双方签字之日起生效。本协议1式2份,甲乙双方各执1份,具有相同的法律效力。

  甲方(签字):_________

  ______年____月____日

  乙方(签字):_________

  ______年____月____日

投资合伙协议书3

  甲方:科技发展有限公司

  住所地:

  法定代表人:

  联系电话:

  乙方:电子信息技术有限公司

  住所地:

  法定代表人:

  联系电话:

  鉴于乙方拥有产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作,乙方也未以任何方式生产和销售本产品;甲、乙双方经协商一致,在平等、自愿的基础上,就合作生产、销售由乙方自主研制的产品项目达成本协议,以资共信守。

  1.合作内容

  本项目合作的内容为:生产、销售由乙方自主研制的产品。首批生产套(其中系统套),以后批产品生产量根据市场销售情况待定。

  2.合作期限

  _________年____月____日到_________年____月____日,共年。

  3.合作体制

  在甲方框架内成立由乙方组建,甲方派员监督的产品项目部,其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立帐户,实行独立核算。

  4.知识产权的使用

  本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文:;英文:的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。

  5.权益平衡

  自本协议签订之日起,乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售产品。

  甲方从合作之日起,按月向乙方提供资金万元,持续时间不超过个月,且该资金纳入本项目产品的生产总成本。

  6.甲方职责

  提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金,前期投入不低于人民币万元(以后根据市情况待定)的基本运作资金,在本协议签订生效后的十个工作日内存入开列的项目部的独立帐户内,实行专款专用,保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步,并即时派出财务人员管理并建立独立的帐目,及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。

  提供本项目产品必需的生产场地(?标准厂房)。

  监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。

  与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。

  与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。

  负有对本项目产品的技术、生产及销售等资料及信息的保密义务。

  7.乙方职责

  负责制订生产实施方案,并按照实施方案组织生产。

  负责定制及采购产品零部件。

  项目产品的总成本控制在人民币元/套内,其中产品在元/套内。

  负责项目产品的生产技术、技术升级、技术更新换代及产品质量保证。

  与甲方共同制定本项目产品的销售计划,共同进行产品的销售及售后服务。

  与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。

  对项目部独立帐号中的资金运作进行监督;对项目部独立财务核算及财务文件进行监督、审核。

  8.项目资金支配权限及销售收入的支配

  为不影响项目产品的生产及销售进程,项目产品生产和销售所需的当前资金先由项目部负责人提出,经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付。

  项目生产、管理及销售人员的每月工资经项目部负责人根据预先核准的人员和数额核实后,经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付,并纳入项目总成本。

  项目生产、管理及销售人员的差旅费及招待费等由项目部负责人核准后,经甲方本项目指定负责人核实后即行支付,并纳入项目总成本。

  项目产品将全部以甲方名义对外销售及结算。销售及售后服务的全部收入必须进入项目部所开列的独立帐户内。

  甲方不得随意抽回初期投入基本资金,货款回笼的资金在确保本项目产品的持续生产、销售及售后服务的前提下,在征得乙方的'认可后,甲方可以逐步收回初期投入的万元基本资金。增值部分资金必须经过乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同签字、认可后方能动用(包括本项目的利润分配等)。

  甲、乙双方其同制订本项目产品的销售价格及税务策略。

  指纹产品项目部所有财务文件需经乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同审核、签字后方能生效。

  9.利润分配

  本项目和税后利润核算时间以年度为单位。

  本项目的税后利润分配的前提为:在甲方收回初始投入资金(按实际投入资金)的%(以帐面统计为准)后。

  本项目的税后利润分配比例为:甲、方双方各占%。

  甲、乙双方每期所得的利润扣除%留作本项目发展基金外,其余%应及时划入各自帐户。

  10.协议的终止、解除

  11.争议的解决

  甲乙双方如有争议,则双方友好协商;如不能解决,则提请市仲裁委员会仲裁。

  12.违约责任

  任何一方违约,应赔偿另一方由此所受的全部损失(直接和间接损失)。

  13.其他事宜

  甲乙双方如有未尽事宜,可另行订约;合作期满后,在同等条件下,甲方有优先的合作权和续约权。

  14.法律效力

  本协议一式四份,同具法律效力,甲乙双方各执二份,经双方法定代表人委托人签字盖章后生效。

  甲方:科技发展有限公司

  公司盖章:

  法定代表人:

  委托人:

  _________年____月____日

  乙方:电子信息技术有限公司

  公司盖章:

  法定代表人:

  委托人:

  _________年____月____日

投资合伙协议书4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  经甲、乙双方友好协商,在共同遵守国家有关法律、法规前提下,达成如下协议:

  一、甲方承揽的___(开发商)___工程,建筑面积___平方米的商住楼业务,全权委托给乙方进行监理。

  二、在合作期内乙方必须按照甲方与___(开发商)签署的'___工程监理合同,圆满完成各项监理任务。

  三、甲方负责提供有效的监理资质证书等有关资料,使乙方能在当地办理有关监理业务手续,同时提供“___工程监理部”公章一枚,供乙方监理该项目时使用,待工程竣工后,乙方归还给甲方。

  四、该项目甲方全权委托乙方承担,乙方必须派有资质的人员担任总监或总监代表,配备有关监理人员进行现场监理,并报甲方备案,在合作期间,乙方必须对所承担监理任务负全责,要求不能发生任何重大责任事故和违法违纪行为,如有发生,乙方必须承担全部责任。合作期为_年。

  五、工程监理完工后,乙方负责整理壹份完整的监理资料交甲方备案。

  六、合同工期内监理费为人民币___元整,其中甲方为___元人民币,乙方为___万元人民币(甲、乙双方各自负担监理费发票税金)。合同工期后的监理费由甲、乙双方与业主商量后,分别按上述比例执行。

  七、监理费由甲、乙双方分别按比例向业主收取。

  八、本协议未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。本协议一式肆份,甲、乙双方各贰份。

  甲方签字: 乙方签字:

  (盖章)(盖章)

  年 月 日

投资合伙协议书5

  第一条 共同投资人的姓名及住所

  甲方:_________住所:_________

  乙方:_________住所:_________

  甲乙双方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就各方共同出资并由甲方以其名义享有_________股权,并作为发起人参与_________公司的发起设立事宜,达成如下协议。

  第二条 共同投资人的投资额和投资方式

  共同出资人的出资额为人民币_________元,其中甲方出资_________元,占出资总额的_________%。乙方出资_________元,占出资总额的_________%。

  双方一致同意甲方用出资总额_________的股权作为出资,参与股份公司的发起设立,共同投资人将持有股份公司股本总额的_________%。

  第三条 利润分享和亏损分担

  共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的`利润,分担共同投资的亏损。

  共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。

  共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  第四条 事务执行

  1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在股份公司发起设立阶段,行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务。

  (2)在股份公司成立后,行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务。

  (3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置。

  2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向乙方报告共同投资的经营状况和财务状况。

  3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担。

  4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时,应承担赔偿责任。

  5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同决定。

  6.共同投资的下列事务必须经共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于股份有限公司的股份。

  (2)以上述股份对外出质。

  (3)更换事务执行人。

  第五条 投资的转让

  1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意。

  2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人。

  3.共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  第六条 其他权利和义务

  1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份。

  2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额。

  3.股份有限公司成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额。

  4.股份有限公司不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  第七条 违约责任

  为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的财产向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

  第八条 其他

  1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。

  甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____

投资合伙协议书6

  甲方:______乙方:______

  根据中华人民共和国法律、法规的有关规定,在自愿、平等、公平的基础上,共同投资人就共同出资在___市____区设立有限公司事项达成如下协议:

  二.全体投资人出资方式、数额和缴付期限:

  三.利润分享和风险承担:

  甲、乙、丙方以其认缴出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对外承担债务。全体投资人按其出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。

  四.出资的转让:

  甲、乙、丙方任何一方转让其全部或部分出资额时,需征求其他各方意见,在同等条件下,一方转让时,其他各方享有优先购买权。

  五.协议的终止:

  有下列情况之一的,本协议终止:

  1.共同投资人增加或变更;

  2.甲、乙、丙方任何一方因违反有关法律、法规被依法撤销或破产;

  发生投资人难以继续共同的投资的其他事由,须经全体投资人同意。

  六.违约责任:

  1.由于甲、乙、丙方任何一方行为造成的损失,由责任方赔偿。

  2.甲、乙、丙方任何一方未按公司章程规定的期限及方式提交完出资额时,从逾期第一个月算起,每逾期一个月,违约一方应缴付应交出资额的百分之______的违约金给守约方。如逾期三个月仍未提交,除累计缴付应交出资额的百分之______的违约金外,守约方有权终止本协议,并要求违约方赔偿损失。

  3.由甲、乙、丙方任何一方的过失,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由过失方承担违约责任;如属三方的`过失,根据实际情况,由三方分别承担各自应负的违约责任。

  七.适用法律:

  本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。

  八.争议的解决:

  选仲裁时:

  凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,三方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交北京中国国际贸易仲裁委员会,根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对三方都有约束力。或者凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,三方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交______国______地______仲裁机构根据该仲裁机构的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对三方都有约束力。或者凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交仲裁。仲裁在被诉人所在国进行:在中国,由中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲裁。在,由根据该组织的仲裁程序进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对三方都有约束力。

  选诉讼时:

  凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,三方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向协议签署地的人民法院提请诉讼。

  在仲裁过程中,除三方有争议正在进行仲裁的部分外,本协议应继续履行。或者在诉讼过程中,除三方有争议正在进行诉讼的部分外,本协议应继续履行。

  九.其他

  1.本协议未尽事宜,由甲、乙、丙方另行协商。

  2.本协议一式份,由三方于年______月______日______盖章及授权代表签署后生效。

  甲方:______乙方:______丙方:______

  代表人:______代表人:______代表人:______

  年______月______日______

投资合伙协议书7

  甲方:

  乙方:

  现甲、乙双方经过友好协商,本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书 ,并郑重声明共同遵守 :

  一、甲方同意乙方向甲方公司注资。

  二、乙方向甲方公司注资(即股权投资):

  1、注资方式:乙方将以现金的方式向甲方公司注资,注资额为 ,占该公司 %股权。

  2、注资期限:乙方可以一次性全额注资或者分批注资,如若分批注资则须符合下列规定:每月XX注入XXX即XX%, 注资XX期限共XX个月, 自本协议签订之日起次月XX号起算。乙方须在该规定的期限内注入所有资金。

  3、手续变更:甲方可以采取增资或者股权转让的方式吸收乙方注入的资金,且甲方须在乙方注入所有资金后XX个工作日内完成股东变更的'工商登记手续。

  4、股权的排他性和无瑕疵:甲方保证对其拟增发或转让给乙方的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,没有工商、税务问题,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

  5、费用承担:在本次股权投资过程中,发生的相关费用(如见证、审计、工商变更等),由甲方承担。

  6、违约责任:

  如乙方不能按期支付股权投资款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之 的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。

投资合伙协议书8

  甲方:________姓名________,身份证号________(以下简称甲方)

  乙方:________姓名________,身份证号________(以下简称乙方)

  协议签约地点:

  一、概述甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,本着真诚合作,互惠互利的原则,经过友好协商,就________项目合伙经营相关事宜达成以下协议:

  二、合伙经营范围

  三、合伙期限合伙期限为________年,自________年________月________日起,至________年________月________日止。

  四、出资额、方式、期限甲方以________方式出资,计人民币________元(大写________元)。乙方以________方式出资,计人民币________元(大写________元)。双方的出资应于________年________月________日之前悉数交齐,逾期不交或未交齐者,应对应付金额计付银行利息,并以资金形式赔偿另一方由此直接造成的全部经济损失。双方方出资合计________元(大写________元),为双方共有财产,不得随意请求分割,任一方支配时,需经另一方同意。

  五、盈余分配与债务承担盈余分配:甲方享有________%盈余,乙方享有________%盈余。债务承担:由双方合伙经营产生的债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足偿还时,甲方承担________%债务,乙方承担________%债务。

  六、入伙、退伙与出资转让入伙:承认本合同;经甲乙双方同意;执行协议规定的权利义务退货:不可在合伙不利时要求退伙;任一方若退伙,应在月之前,应告知另一方,且经另一方同意;退伙后以退伙时财产状况进行结算;未经另一方同意擅自退伙给合伙造成损失的,需进行赔偿。出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的.第三人,第三人按入伙对待,并且必须承认本合同,否则以退伙对待转让人。

  七、合伙负责人及其他合伙人的权利:甲拥有权限:义务:乙拥有权限:义务:甲乙双方工作中不得越权操作,且应认真履行应尽义务。

  八、禁止行为未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  九、合伙终止及终止后的事项

  1、合伙因以下事由之一得终止:①合伙期届满;②甲乙双方同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

  2、合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论甲乙双方出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

  十、纠纷的解决甲乙双方如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

  十一、本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  十二、其他未尽事宜,本着共图发展的目标,甲乙双方共同友好协商并进行补充、完善。

  十三、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,签字即生效。

  甲方:________(签字、盖章)乙方:________(签字、盖章)

  日期:________年________月________日日期:________年________月________日

投资合伙协议书9

  第一条 共同投资人的姓名及住所

  甲方:_________住所_______________________________________________ 乙方:_________住所_______________________________________________ 甲乙双方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就各方共同出资并由甲方以其名义享有_________股权,并作为发起人参与_________的发起设立事宜,达成如下协议。

  第二条 共同投资人的投资额和投资方式

  共同出资人的出资额为人民币_________元,其中甲方出资_________元,占出资总额的_________%;乙方出资_________元,占出资总额的_________%;

  第三条 利润分享和亏损分担

  共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对本店承担责任。

  共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。

  若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  第四条 事务执行

  1.共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在本店发起设立阶段,行使及履行作为本店发起人的权利和义务;

  (2)在本店成立后,行使其作为本店股东的权利、履行相应义务; (

  3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;

  2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向乙方报告共同投资的经营状况和财务状况;

  3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的'亏损或者民事责任,由共同投资人承担;

  4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时,应承担赔偿责任。

  5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同决定; 6.共同投资的下列事务必须经共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于本店的股份;

  (2)以上述股份对外出质;

  第五条 投资的转让

  1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;

  2.共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  3.共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  第六条 其他权利和义务

  1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

  2.本店成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

  3.本店不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  第七条 违约责任

  为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的财产向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

  第八条 其他

  1.本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。

  甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____

投资合伙协议书10

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  丙方:_______________

  一、甲、乙、丙三方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就三方共同出资三亚经艺设计工程有限公司分店,达成如下协议。

  二、共同投资人的投资额和投资方式

  共同出资人的出资额为人民币_________元,其中甲方出资_________元,占出资总额的_________%;乙方出资_________元,占出资总额的_________%;丙方出资:_________元,占出资总额的_________%;

  三方一致同意甲方拥有出资总额_________%的股权作为管理股份。

  三、利润分享和亏损分担

  1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  2、共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任,共同投资人以其出资总额为限对三亚经艺设计工程有限公司店承担责任。

  3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。

  4、若共同投资的股份转让后,各共同投资人有权按其出资比例取得财产。

  四、事务执行

  1、共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  (1)在三亚经艺设计工程有限公司店发起设立阶段,行使及履行作为三亚经艺设计工程有限公司店发起人的权利和义务;

  (2)在三亚经艺设计工程有限公司店成立后,行使其作为三亚经艺设计工程有限公司店股东的权利、履行相应义务;

  (3)收集共同投资所产生的孳息,并按照本协议有关规定处置;

  2、其他投资人有权检查日常事务的执行情况,甲方有义务向乙方、丙方报告共同投资的经营状况和财务状况(三方协商经营状况、财务情况为一季度一次);

  3、甲方执行共同投资事务所产生的收益归共同投资人,所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;

  4、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时,应承担赔偿责任。

  5、共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同投票决定。

  6、共同投资的`下列事务必须经所有共同投资人同意:

  (1)转让共同投资于股份有限公司的股份;

  (2)以上述股份对外出质;

  (3)更换事务执行人。

  五、投资的转让

  1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;

  2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  3、共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  六、其他权利和义务

  1、甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

  2、共同投资人在三亚经艺设计工程有限公司分店登记之日起三年内,不得转让其持有的股份及出资额;

  3、三亚经艺设计工程有限公司分店成立后,任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额;

  4、三亚经艺设计工程有限公司分店不能成立时,对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  5、甲方一个季度必须出具一次共同投资人在银行的存款证明、三亚经艺设计工程有限公司分店货物盘点单、固定财产清点单、员工工资发放清单、杂项支出清单甲方在处理对外事务时,如若涉及经济支出,应问询共同投资方,征得一致意见后,由甲方全权处理。

  七、违约责任

  为保证本协议的实际履行,甲方自愿提供其所有的财产向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下,以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。

  八、其他

  1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。

  甲方:_______________乙方:_______________丙方:_______________

  日期:_______________日期:_______________日期:_______________

投资合伙协议书11

  案情介绍

  原告:王维和。

  被告:云南东陆实业有限责任公司(以下简称东陆公司)。

  被告:云南省技术进步开发投资有限公司(以下简称技术开发公司)。

  原告王维和的诉讼请求是:

  1、解除原告与两被告三方签订的共同投资《协议书》;

  2、责令被告停止对原告公司财产所有权的侵权行为;

  3、两被告返还原告的2294万余元资产和赔偿损失;

  4、确认两被告非法炮制的有关侵占原告财产所有权的法律文书和实施的行为为无效的法律文书和行为;

  5、被告承担本案诉讼费用。

  以下为一审法院确认的事实:玉溪市维和制药有限公司(以下简称维和公司)于1996年7月19日登记成立,王维和为法定代表人,股东为王维和及玉溪市莲池实业总公司(以下简称莲池公司),注册资金为20xx万元,王维和出资占55%,莲池公司出资占45%.1997年7月25日,东陆公司、技术开发公司与维和公司签订了一份《协议书》,约定共同投资成立云南维和药业股份有限公司,注册资金为7500万元,东陆公司投资3000万元,技术开发公司投资2400万元,维和公司投资2100万元。同日,东陆公司、技术开发公司与王维和另签订了一份《协议书》,约定三方重新投资原维和公司,注册资金为7500万元,东陆公司投资3000万元,技术开发公司投资2400万元,王维和投资2100万元。

  1997年8月20日,东陆公司法定代表人郑

  在春持8月19日维和公司《章程修改条款》,依7月25日东陆公司、技术开发公司与王维和签订的“三方重新投资原维和公司”的《协议书》,以维和公司董事长的名义向玉溪市工商局申请维和公司有关事项的变更。1997年9月9日,玉溪红塔审计中心玉溪市审计事务所出具了维和公司注册资本金为7500万元的《资本金核验证明书》。1997年9月26日,玉溪市工商局根据变更申请及9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录,对维和公司部分事项进行了变更登记,法定代表人变更为郑在春,注册资金为7500万元,股东变更为东陆公司、技术开发公司及王维和,其中东陆公司出资3000万元,技术开发公司出资2400万元,王维和出资2100万元。1997年12月21日,两被告召开会议,作出维和公司《董事会暨股东会决议》,称原维和公司股本金为零,不再享有股东权益。

  在被告据以进行维和公司工商变更登记的一系列法律文书中,1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》、维和公司《章程修改条款》这两份材料上的“王维和”签名是参会人员蒲新民所写,没有证据证明蒲新民已征得王维和的同意。1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录这两份材料,经云南省人民检察院及云南省高级人民法院法医技术鉴定中心鉴定,前两页(内容部分)与尾页(无正文,签名部分)非一次性形成。另,1997年12月21日维和公司《董事会暨股东会决议》没有王维和的签名,两被告在庭审中认可该决议不产生法律效力。

  云南省高级人民法院认为,在维和公司的经营运作中,既有民事行为,也有行政行为。在本案中,法院仅就民事行为的法律效力进行审查,有关工商管理机关进行变更登记的行政行为不在本案审查范围。该院认为,1997年7月25日东陆公司、技术开发公司与维和公司签订的《协议书》及东陆公司、技术开发公司与王维和签订的《协议书》,分别违反了《公司法》第75条和第39条,因而无效。1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》及维和公司《章程修改条款》的'内容不能视为王维和真实意思表示,因而无效。1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》、维和公司第二次股东会议记录这两份

  材料,一方面不足以确认为王维和之意思表示,另一方面其内容不符合法律规定(《公司登记管理条例》第9条、第31条),因而无效。该院还认为,根据《公司法》第4条,公司股东作为出资者按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策、选择管理者等权利,原告王维和作为公司的股东,在本案中无权以财产所有权争议主张权利,其请求两被告返还资产和赔偿损失的主张不予支持。

  一审判决为:1997年7月25日东陆公司、技术开发公司与维和公司签订的《协议书》及东陆公司、技术开发公司与王维和签订的《协议书》,1997年8月19日《云南维和药业股份有限公司会议纪要》及维和公司《章程修改条款》,1997年9月25日的维和公司《董事会决议(1997)1号》及维和公司第二次股东会议记录,1997年12月21日维和公司《董事会暨股东会决议》,均无效。驳回原告其他诉讼请求。诉讼费由王维和承担30%,东陆公司、技术开发公司共同承担70%.

  评析

  本案的诸多法律问题是值得探讨的:

  一、本案涉及的法律关系主要有四个:

  1、东陆公司、技术开发公司与维和公司之间的共同投资关系,即联营问题;

  2、东陆公司、技术开发公司、王维和、莲池公司之间的股东地位问题;

  3、工商管理机关进行变更登记的行政行为;

  4、东陆公司、技术开发公司的侵权问题。

  一审法院对工商管理机关进行变更登记的行政行为问题不予审理是符合现行法律规定的,然而,东陆公司、技术开发公司变更维和公司董事长的行为是不是行政行为?东陆公司、技术开发公司对维和公司的变更申请是不是行政行为?人民法院在审理经济案件时能否对变更公司董事长的行为及提出变更申请的行为其合法性进行判定?

  二、根据《公司法》的规定,原告王维和作为公司的股东,在本案中无权以财产所有权争议主张权利,这无疑是正确的。然而,如果一审认定的事实是确切的,王维和由原来占股权55%的大股东变为占股权28%的小股东,莲池公司的股东权利则变为零,其股东权利已受到了极大的侵害,而这一侵权行为主要是由两被告实施的,那么王维和及莲池公司能否对股东权利被侵害主张权利?人民法院在审理经济案件时是否应对这一侵权行为进行审理?人民法院是否有权对原、被告的股东地位进行判定?

  三、在现实的经济纠纷中,尤其是涉及公司法人的经济纠纷中,往往既有平等主体间的民事行为,又有行政行为,而按照现行的审判制度,经济案件依照民事诉讼程序进行审理,无权对行政行为进行审查,对行政行为的审查则要另行通过行政诉讼程序,这样一来,一桩经济纠纷就必须经过两次甚至三次诉讼才能解决问题,这显然与“便于当事人诉讼、便于人民法院审判”的“两便原则”相悖。法律界及立法机关应当对这一问题进行研究,找出切实可行的解决办法来,比如,制定特别的“经济诉讼法”,在审理经济案件时赋予人民法院行政审判权,或者,在审理涉及行政行为的经济案件时,由经济审判庭和行政审判庭联合组成五人或七人的特别合议庭,对不同的当事人、不同的问题分别适用不同的诉讼程序,等等

投资合伙协议书12

  甲方:_________

  法定地址:_________

  乙方:_________

  法定地址:_________

  据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙、丙、丁四方本着平等互利、诚实信用的原则,共同合作参与开发建设房地产项目,为明确甲、乙双方的权利、义务和责任,经过友好协商,达成如下合作协议,共同遵守执行:

  鉴于:

  1、甲方是一家拥有雄厚实力、经验和声誉的商业地产开发公司,

  2、乙方拥有本合同项目下涉及的开发土地及附属房产的所有权。

  3、汉桥集团拥有乙方45%的公司股份。

  甲乙两方有意形成一种战略合作伙伴关系,共同在__________项目的开发和投资,故经友好协商,双方特签订本战略合作协议如下:

  一、项目概况本项目位于,项目暂定名为“________________”。项目用地面积____平方米(约___亩),规划用地性质为_____用地,土地使用年限____年。项目总建筑面积________平方米,其中地上层(包括住宅面积____平方米、底层商网面积__平方米),地下一层(面积_____平方米)。

  二、合作形式根据优势互补、互惠互利的原则,双方采用合作开发、分段实施、自负盈亏的合作形式。

  1、甲乙两方拟成立一家项目公司,负责本合同涉及项目房地产开发经营。

  2、甲方在项目公司成立后,出资20xx万作为项目启动资金,项目的建设费用由甲方承担。

  3、甲方负责项目的建设质量,按双方约定的时间节点完成工程建设。

  4、乙方负责办理项目前期的土地出让、图纸设计、规划审批、施工许可等相关手续,并承担相关费用。

  5、乙方承诺项目公司成立并实际开发18个月内,支付汉桥集团人民币1亿元用于收购汉桥集团所有的45%乙方公司股份。乙方保证汉桥集团不会干涉项目公司运营和项目开发进度。

  6、项目公司负责清偿项目下涉及的开发土地及附属房产9200万元人民币的.贷款。

  三、违约责任双方应履行本协议约定的责任和义务,任何一方未能履行本协议规定的义务则应视为违约,违约方应向另一方赔偿由此产生的一切经济损失。

  四、适用法律及争议解决

  1、本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

  2、因履行本协议发生争议,双方协商解决,协商不成的,可向所在地人民法院起诉。

  五、其他

  1、本协议一式___份,甲乙两方各执___份,经双方签章之日起生效。协议生效后,未经双方许可,任何一方不得向外公开本协议内容。

  2、本协议未尽事宜,经双方共同协商,可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

  3、本协议于年月日在中国市正式签署。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  签订日期:_________

投资合伙协议书13

  一、共同投资人资料

  甲方:_________身份证号:_____________________电话:____________ 地址:

  乙方:_________身份证号:_______________________电话:___________地址:

  丙方:_________身份证号:_______________________电话:___________地址:

  丁方:_________身份证号:_______________________电话:___________地址:

  戊方:_________身份证号:_______________________电话:___________地址:

  甲乙丙丁戊五方共同投资人(以下简称"共同投资人")经友好协商,根据中华人民共和国法律、法规的规定,就各方共同出资并作为共同发起人参与___________________公司的发起设立事宜,达成如下协议。

  二、 共同投资人的投资额和投资方式

  共同出资人的出资额为人民币_________元,其中甲方出资_________元,占出资总额的_________%;乙方出资_________元,占出资总额的_________%;丙方出资_________元,占出资总额的_________%;丁方出资_________元,占出资总额的_________%;戊方出资_________元,占出资总额的_________%

  三、利润分享和亏损分担

  1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润,分担共同投资的亏损。

  2、共同投资人以其出资总额为限对拟发起建立的公司及正式建立以后的公司承担责任。

  3、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物、创造的利润为共同投资人的共有财产,由共同投资人按其出资比例共有。

  四、事务执行

  1、共同投资人执行共同投资的日常事务,包括但不限于:

  在公司发起设立阶段,行使及履行作为公司发起人的权利和义务;

  在公司成立后,行使其作为公司股东的权利、履行相应义务;

  2、所有投资人有权检查日常事务的执行情况,负责具体经营、财务的股东有义务向所有投资人公开共同投资的经营状况和财务状况(经营状况、财务情况为一季度一次);

  3、共同投资建立的公司产生的收益归共同投资人,因公司经营过程中所产生的亏损或者民事责任,由共同投资人承担;

  4、在执行事务时如因某个投资人过失或不遵守本协议而造成共同投资人损失时,应承担赔偿责任,对其余投资人按照协商给予赔偿。

  5、共同投资人可以对共同投资事务提出异议。提出异议时,应暂停该项事务的执行。如果发生争议,由共同投资人共同投票决定。

  6、共同投资的`下列事务必须经所有共同投资人同意:

  转让共同投资于公司的股份;

  以上述股份对外出质,抵押;

  更换事务执行人。

  因故退伙的。

  五、投资的转让和退出

  1、需有正当理由,并在其余投资人全体同意方可退出;

  2、退出需提前—月告知其它合作人并经全体投资人同意;

  3、退出后以退出当时公司的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算,并在3个月之内予以付清。如情况特殊必须经全体投资人同意方可以全体投资人商定的形式返还退伙投资人;退出时距离本协议签署之日未满一年的只返还退出投资人百分之80比例资产(按照退出当时公司的财产状况比例);

  4、各共同投资人未履行应尽义务的,消极怠慢共同投资的公司事务的,经全体投资人共同投票决定可按退伙(退出)处理。退出时返还退出投资人资产(按照退出当时公司的财产状况比例)。

  5、各共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时,须经共同投资人同意;

  6、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时,应当通知其他共同出资人;

  7、共同投资人依法转让其出资额的,在同等条件下,其他共同投资人有优先受让的权利。

  六、其他权利和义务

  1、共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份;

  2、共同投资人在公司发起建立之日起(本协议签署之日)一年内,不得转让、撤回其持有的股份及出资额;

  3、公司不能成立时,对建立公司行为期间所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。

  4、在处理对外事务时,如若涉及经济支出,应问询共同投资方,征得一致意见后处理。

  七、违约责任

  1、合作人未按期缴纳或未缴足出资的,如果逾期____ 仍未缴足出资,按退伙处理。

  2、合作人未经其他合作人一致同意而转让其财产份额的,如果其他合作人不愿接纳受让人为新的合作人,可按退伙(退出)处理,转让人应赔偿其他合作人因此而造成的损失。

  3、合作人私自以其在合作公司中的财产份额出质、抵押的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合作人造成损失的,承担赔偿责任。

  八、其他

  1、本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后,另行签订补充协议。

  2、本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_________份,共同投资人各执一份。

  甲方(签字):_________ 乙方(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  丙方(签字):_________ 丁方(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  戊方(签字):_________

  ________年____月____日

投资合伙协议书14

  合作经营协议书

  甲方: 乙方: 丙方:

  身份证号: 身份证号: 身份证号: 住址:住址: 住址:

  一、 合作期限

  合伙期限为年,从年日起至年日。在合作期内三方必须承担所持店股权比例的各种法律、民事诉讼,乙、丙应积极配合甲方对店的经营管理,协调内部关系。合作期满,若一方主动退出,则本店的一切权益归剩余股东所有;若继续合作,则继续履行本协议规定,并续签协议。

  二、 出资额、方式和期限

  1、 出资额:

  合伙人元,占股权的,为控股方。

  合伙人元,占股权的,为参股方。

  合伙人元,占股权的,为参股方。

  2、各合伙人的出资,应于签订协议后的五天内(即月日以前)交齐,逾期不交或未交齐的,则按实际出资计算确定入伙份额。

  3、本合伙人出资共计人民币元,合作期间各人的出资为共有财产,用于门面押金及租金、设备、首期货物的购入及流动资金。不得随意请求分割和抽离,协议终止后,个合伙人的出资仍为个人所有,至时予以返还。

  三、盈利分配及形式

  1、三方在合作经营期间,所产生的盈利为共同财产,不得随意分割。

  2、在三方认同所开支的经费扣除后,按纯利润甲方为分配。

  3、在不影响美容院正常业务开展的同时,实行按季度分红。

  四、甲、乙、丙三方的责任和权利

  1、甲方为合作的第一负责人,其权限是:

  (1)负责对美容院进行日常经营管理;

  (2)负责美容院合作项目的考察、开发和决策权;

  (3)负责对外开展业务,签订合同;

  (4)负债美容院的采购和销售工作;

  (5)负责统筹财务审判权。

  2、乙方为合作人,其权限是:

  (1)参与美容院正常事务管理及监督;

  (2)负责美容院合作项目的决策权;

  (3)负责美容院外部关系的维护;

  (4)负责管理美容院的财务工作,通报三方(每月一次)。

  3、丙方为合伙人,其权限是:

  (1)参与合作事业的正常事务管理及监督;

  (2)参与合作业务事项决策权;

  (3)负责美容院的现货和库存管理;

  (4)负债管理美容院美容师的技术培训。

  注:三方合作期间,各负其责,如造成重大失误,不管谁方都要独立承担相应的经济损失责任,严重的清除退股,在清除退股时,一律按照在账利润核算股份退役。

  五、债务承担

  1、合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足偿还时,负责人要及时进行通报和清算。

  2、对于资本运作过程中出现亏本的情况,三方按照各人所占股份分担合作风险。三方均须根据投资比例承担亏损额,并及时把亏损补上。若任何一方出现连续一个月不把

  亏损额补上,则不赔偿亏损额的一方的股权作自动放弃,归剩余股东所有,同时必须承担相应股权比例的债务。

  六、入股、退股,出资转让

  1、入股:

  (1)需承认本协议;

  (2)需经合伙人同意;

  (3)执行协议规定的权利义务。

  2、退股:

  (1)退股原则:

  ①在合作期间股东在两年之内不得撤股,两年后需有正当理由方可退股,美容院合股期足两年后退役,在股时按原始股入股股份的70%实施,三年则80%,四年则90%,五年则100%。

  ②退股不得发生在合伙亏损时,若要强行退股,将按实际清算后退股方所占股份的50%实施;

  ③退股需提前两个月告知合伙人并经合伙人同意;

  ④退股后以退股时的财产状况进行结算,均以金钱结算;

  ⑤未经合伙人同意而自行退股给合伙人造成损失的,应进行赔偿;

  ⑥如股东没有违反合作规则,任何一方没有权力要求另一方退股。

  (2)自愿退股:合伙的.经营期限内,有以下情形之一时,合伙人可以按照100%退股: ①达到个人事业完成(个人累计收益达到30万元);

  ②经全体合伙人同意退股;

  ③发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。

  (3)除名退股:合伙人有下列情形之一的,经其他合伙人一致同意,可以决议将其除名:

  ①未履行出资义务;

  ②因故意或重大过失给合伙企业造成损失;

  ③执行合伙企业事务时有不正当行为。

  3、出资转让:在合约期满后,允许合伙人根据美容院的实际情况转让自己的出资(股权),转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待。

  七、财务管理

  1、股东在上班期间按照美容院标准统一支付工资:第一年,甲方为元/月,乙方为/月,丙方为/月,随后每年根据经营情况上涨或下调10%-30%,股东工资为固定工资,双方均不拿业绩提成和手工费。

  2、统一财务支出,一方因公事支出必须经其他地方签字确认方可凭票实报实销;私事费用、私人开支等其他股东不知情的公式相关给用一律不予报销;公事报销、进、销、存、所有相关业务收入、支出费用做账必须凭原始单据、凭证方可报销做账,账目必须做到日账日清,以备股东随时查阅;股东一日对账目一小查,一周一盘账、一月一结算,一季度一分红。

  3、有关本美容院发展性决策、大的财务(目前以3000元以上限,随着美容院的发展,上限可调整)动用,必须经所有股东协商决定同意并签字确认方可有效执行;不允许任何股东以个人私事为由借用美容院账上钱款。

  4、如本美容院经营盈利则按股东实际持有股份来分红;如本美容院经营亏损则按股东实际持有股份来承担亏损金额及相应责任;本美容院全体股东每个季度末对本美容院财务状况及账上现金、现金流、备用金、库存进行一次盘点,如有误差管理相关事务的股东承担误差部分。

  5、对于经济方面经股东商议,由甲方的名义对美容院相关证件及硬件注册、管理美容院的全面负责财务、采购及销售工作;乙方则负责做好银行账号开户,管理所有现金、备用金及银行开户密码,现金流水账及美容院所有财务进出单据的保存工作;丙方则负责美容院现货及库存的管理。

  6、员工工资等账务必须经所有股东进行审核签字方可有效做账。

  八、禁止行为

  1、合股人紧致在合同期限内私自开别的店面,如果独立经营开店需撤股,则不得在本店附近区域开店,不得带走本店的顾客。

  2、企业应设立账簿和银行专户,资金不得挪作他用,每日(调休顺延)对账。发现问题第一时间,三方共同协商解决。

  3、未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

  4、禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

  5、禁止合伙人再加入其他业务雷同的合伙。

  6、合伙人不得从事损害本合伙利益的活动。

  7、禁止私自挪用、转借、转让美容院店面、货物及流动资金。

  8、如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿守约方损失。

  九、合伙的终止和清算

  1、终止:

  ①合伙期满;

  ②三方同意终止合作关系;

  ③合伙事业完成(三人人均收益累计达到

  ④政府等不可抗因素。

  2、 清算:合伙终止后的事项:

  ①合伙人共同参与清算;

  ②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配; ③清算后如有亏损,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

  十、违约责任

  1、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的,如其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人,可按退伙处理,转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。

  2、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出资的,其行为无效,或者作为退伙处理;由此给其他合伙人造成损失的,承担赔偿责任。

  3、合伙人严重违反本协议、或因重大过失或违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的,应当对其他合伙人承(转 载 于:wWw. 书 业 网:美容院入股合作协议书)担赔偿责任。

投资合伙协议书15

  甲方:

  身份证号:

  乙方:

  身份证号:

  为了繁荣市场,搞活经济,增加收入,甲乙双方在诚实守信、平等互利的基础上就合作投资有关事宜协商一致,达成协议如下:

  第一条 合作内容及方式

  甲乙双方共同出资,投资经营xxxxxx,共担风险,共享收益。乙方全权委托甲方负责该项目的经营管理,乙方对经营情况有知晓以及监督的权利。

  第二条 合作期限

  双方合作期限为xxx年,自20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日。

  第三条 出资额及出资方式

  1、甲方xxx(姓名)以xxx方式出资,计人民币xxx元。

  2、乙方xxx(姓名)以xxx方式出资,计人民币xxx元。

  第四条 盈余分配

  双方同意,投资盈余按年结算,自本协议签订之日起计算:

  1、投资第一年,无论盈亏,甲方承诺支付乙方投资收益人民币xxx元。

  2、项目利润按双方投资比例进行分配(包括第一年项目利润)。

  第五条 出资的转让

  任意一方转让自己出资的,应提前7日告知对方,另一方享有优先受让权。

  第六条 合作关系的解除

  1、本协议约定的合作期限届满,双方合作关系自动解除,甲乙双方按各自投资比例进行清算。如需继续合作,由甲乙双方另行协商。

  2、任意一方无正当合理的理由不得擅自解除本协议,如需解除合作关系,应提前xxx个月通知另一方,并承担由此给对方造成的全部损失。

  3、如项目持续两年亏损,乙方有权单方撤回全部投资(人民币xxxxx万元),双方合作关系自动解除。

  第七条 甲乙双方的.权利义务

  1、甲方的权利义务:

  (1)对外开展业务,订立合同;

  (2)对合作项目进行日常经营管理;

  (3)按月将项目的经营情况以及财务状况及时告知乙方;

  (4)按时向乙方支付投资收益。

  2、乙方的权利义务:

  (1)参与合作项目的经营管理;

  (2)检查账册及经营情况;

  (3)共同决定合作项目的重大事项。

  第八条 纠纷的解决

  如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作项目发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉至xxx法院。

  第九条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,进行补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

  第十条 本合同壹式贰份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,具有同等法律效力。

  甲方:

  20xx年xx月xx日

  乙方:

  20xx年xx月xx日

【投资合伙协议书】相关文章:

合伙投资协议书07-27

合伙经营投资协议书03-18

合伙经营投资协议书03-14

合伙投资协议书15篇01-21

合伙投资协议书(15篇)02-10

合伙投资协议书精选15篇02-22

合伙投资协议书(精选15篇)03-01

合伙人投资协议书08-13

产业地产合伙投资协议书11-09